相关热词搜索：
垫资建房纠纷案件分析论文
垫资建房纠纷案件分析论文 「摘要」建筑安装施工合同纠纷是当前房地产纠纷案件中的占比重较大的 一部分，其中垫资建房而导致纠纷是突出的一种。该种纠纷的形成与目前我国建 筑市场的不规范，及相关法律的不健全有直接的关系。从目前我院受案的情况看， 此类纠纷为数不少，多数表现为提供垫资一方因在施工中垫资过高，无力继续承 担的情况下，而要求建设方给付工程款。而建设一方则要求继续按合同履行。法 院在审理该类纠纷中，如对有关建筑施工的程序了解不透，政策尺度掌握不一， 特别是对产生"垫资"的原因、性质及后果未做深入了解的话，其处理结果将不能 得到好的社会效果。正确处理这种纠纷的前提，应首先明确产生纠纷的前因、性质及后果，只 有这样才能总结出适合当前建筑市场现状的审判思路。
一、垫资建房的原因 在建筑安装施工合同的履行中，由于涉及施工的问题多种多样，故作为建 设单位（甲方）和施工单位（乙方）在合作中可能会发生多种类型的争议，例如 有关工程质量、工期、工程结算等问题。近年来，由垫资建房所引发的纠纷呈明 显增加趋势，逐渐成为建筑安装合同纠纷中的主要表现。
（一）何为垫资建房 根据《建筑安装承包合同条例》的规定，建安合同中，建设单位与施工单 位的《建筑安装承包合同》一经签订，建设单位即应依约先向施工单位预付一定 数量的工程备料款，该款一般为总造价的30％；
施工单位以此来启动工程。以后 建设单位再分次按施工的形象进度拨款，直至工程完工，建设单位应支付工程结 算款总额的90％-95％，剩余5％-10％做为建设单位留置的质量保证金。工程保 修期内的维修费用，从此款内拨付。保修期满后，余款付清。在此，工程的资金 来源应为建设单位贷款或自筹，且建设单位应保证按时按量拨款。相对而言，施 工单位的义务主要为严格按照施工图纸施工，保证工程质量并按合同规定的时间 如期完工和交付。
垫资建房，顾名思义，即是由施工单位通过向银行贷款或自筹先行垫付工 程资金，从而无形中免除了法定的建设单位义务。一般来讲，实践中往往为施工 单位首先分期分批垫资施工建设单位在合同约定的每一施工段结束后再支付该施工段款项的一种结算模式。换句话讲，就是施工单位自己先掏钱给建设单位建 房，建好后，建设单位再付款的一种合同方式。垫资建房违背了施工合同的法定 流程，为国家政策所不准许。但垫资建房的纠纷仍层出不穷，这就是我们所要探 讨的问题。
（二）产生垫资的原因 垫资建房是我国房地产业不健康发展的一种产物。一般来讲，作为施工单 位，其承接工程的目的，就是为通过工程款获取施工利润。但由于我国房地产市 场尚处于发育阶段，特别是在房地产开发中，相关法律法规不健全、不配套，尤 其是有关建筑工程公开招投标的竞标程序未法律化，即便是颁布了有关政策、法 规，也缺乏有效强制力保证实施。造成在建筑市场中，一些未经过公开招标程序 而产生的"人情合同"非常之多。施工单位，特别是一些实力雄厚的建筑公司为了 在竞争中击败对方，拿到工程合同，不惜压低报价，或以其他不正当的竞争方式 来争取合同。承诺垫资施工即是其中一种方式。同时，其他中小建筑企业为生存， 也不惜以向银行贷款为代价以垫资方式参与竞争。在上述方式中，最大的受益者 即为建设单位。因为一些资金不足的开发商，仅凭有关部门批准的立项、规划手 续，就可以通过施工单位垫资方式进行施工，而一分钱不花地等着建筑物的落成。
更有甚者，有些开发商是以房屋的预售、销售款来支付工程款，而将市场风险全 部转嫁给施工一方。如在笔者承办的几宗该类案件中，建设单位虽已实际占用了 或已预售出建筑物，但开发商宁愿以此款去开发新的项目，工程款却迟迟不予结 算。最终导致工程因缺乏资金而陷于停顿。这就是垫资施工建房易出现矛盾的主 要原因。
如上所述，施工单位承担了本应由开发商（建设单位）负担的还贷风险及 市场风险。有些观点认为，垫资建房属于建设单位与施工单位的纠纷，且垫资行 为是施工单位自愿的意思表示，如施工单位无法继续履行约定，无能力提供充分 的施工资金，违约责任应由其自行承担。但从客观上讲，垫资建房存在极大的社 会危害性。由于在市场竞争中，施工单位较发包方是相对弱者，为了拿到合同， 不惜以垫资为代价。而资金来源中的一部分为自筹资金，另一部分通常是由贷款 而来，并以其先行起动工程。在施工过程中一些材料费、设备费用往往通过赊欠 其他单位的费用实现。与此同时，施工单位为减少资金投入及加快工期进度，在 施工中偷工减料、拖欠工人工资、材料费的做法屡屡发生，以此来缓解资金的紧 张。由于施工单位工程款的回收情况取决于开发商的经营效果，一旦开发商销售 业绩低于预计水平，就会导致建设单位无力支付工程款的问题，从而一系列问题均会相伴而来。所以，一般在垫资纠纷案件审理过程中，除有建设单位与施工单 位的工程款纠纷外，还常伴有施工单位与施工工人的劳务费纠纷、与材料商的材 料款纠纷、与银行的借款纠纷及工程质量暇疵等诸多问题。另外，因在施工中， 随着市场的变化，原材料、人工费等难免存在有调整变化，且垫资者还将承担银 行利息及逾期罚息等，这些政策变化而产生的经营风险无疑也会添加到施工单位 的身上。在笔者承办的几起垫资纠纷案中，上述几种纠纷并存，与之相关连的诉 讼近几十起之多，致使某些矛盾（如拖欠工人劳务费）的激化，造成了严重的社 会问题。而作为建设单位，由于是由施工单位垫资，在资金上并无压力，其给付 工程款一般是从预售、销售房款中支取。故双方合同约定能否完全顺利履行，主 要凭借房屋预售、销售情况而定。如房屋未能销售业绩不佳，建设单位一般总是 以各种借口拒付、拖欠或克扣工程款，即使是顺利销售出房屋，建设单位也总是 先考虑再次开发的用款，而对拖欠的工程款采取尽可能的回避、拖延态度。同时， 如果在房屋建成之后施工单位仍无法回收工程款，势必面对银行、材料商、施工 工人及其他债权人的强大压力；
为了尽快解决债务困扰，施工单位不得不勉强满 足建设单位的各种不合理的要求。例如在工程款结算上的让步、对抢工费及其他 奖金的让步等。由此可以看出，垫资建房行为对严重损害了施工单位的权益，且 对建筑市场正常的经济秩序存在潜在危害性，其负面影响甚至波及社会诸多行业。
二、垫资建房的性质 垫资建房从表面上看是甲、乙双方自愿的一种合同方式，它可以使建设单 位在自有资金短缺的情况下，通过施工单位提供资金的做法及时启动工程。施工 单位亦可在承揽到工程的同时，防止停产损失并获取施工报酬和利益。从总体来 讲，垫资施工对施工单位而言只能在市场竞争中体现一些优势，往往施工单位无 法对施工期间垫资款项的利息等提出要求。故从表象上看，仅为一种合作的方式 而已。但是，垫资建房掩盖了建设单位（开发商）资金不足的事实。国家有关规 定明令指出，开发商对建设项目的实际投入必须到达一定的形象部位及投入量， 方能允许预售。躲避开工前的审计，不仅欺骗国家，且受害的不仅是垫资施工的 施工单位，更主要的是广大消费者。其次，开发商建房的目的是为了出售，本身 应属其经营行为的生产环节，为其生产环节筹措资金建房是经营者承担经营风险 的义务。第三，利用他人资金生产，又不承担风险及法律责任，带有的更大欺骗 性还来自同行业的影响。一方面冒充经济实力雄厚，欺骗消费者，使用不正当的 手段抢占市场，挤垮同行，破坏正常的房地产市场。另一方面将其市场风险转移 他人，又不承担法律责任。该种方式的实质是两个非金融企业之间的资金拆借， 它不仅严重的破坏了建筑市场的公平竞争环境，而且也扰乱了金融市场的正常秩序。我国法律、法规对企业之间的非法资金拆借行为是严令禁止的，在此不一一 赘述。故垫资施工行为从根本上讲违反了国家法律、法规的规定，为无效行为。
三、审理实践中对垫资建房案件的处理的原则 笔者在对几宗类似案件的审理过程中，发现垫资施工往往会导致多种案件 产生，也就会引起多方面问题的连锁反应。在此，笔者认为处理该类案件首先应 注意以下几个原则问题：
（一）及时处理原则 由于诉讼期间建筑施工合同停止履行会涉及多方面的利益，对建设单位而 言按时交付工程可以如期将房产投入市场以获取利益；
施工单位在审理过程中不 免要承担停工损失等；
银行贷款如不能及时返还会导致罚息的增加；
材料商、劳 务费等费用的利息也日益加大。如果诉讼期间过长，难免使这些相关损失不断扩 大。故法院在审理中应本着及时审理的原则。
（二）全面处理原则 在审理实践中，如果仅限于处理建设单位和施工单位之间的矛盾，而不考 虑其他各方面的因素，就会形成与施工有关的其它债权人利益的难以实现。在笔 者审理的案件中，由于类似问题而导致的冲突使施工单位已处于无法经营的状态， 是法院通过将诉讼保全的部分款项（建设单位认可的欠款部分）先予执行并发放 给债权申请人，才避免了矛盾激化。故在审理中应同时注重其他债权人的合法权 益。所谓全面处理，就是指在审理中全面考虑其他债权人的主张。当然这是以其 它债权人向法院提出申请并经过法院确认为前提。
（三）特殊处理原则 对于案件的不同情况，案情的不同发展，法院在审理中也应本着不同的处 理方针。对于房地产案件这种事实复杂、争议内容多样的案件，在立法实践中也 出台了不少根据实际情况分别解决纠纷的法律和法规。例如最高人民法院对于房 地产开发联建中的无效合同的处理办法，就并非以无效合同一概而论，而是针对 三种不同的情况作出了三种规定，对于实践非常有指导意义。故笔者认为对于垫 资建房合同的处理办法亦应根据合同的多种履行现状有特殊性、针对性地进行处 理。（四）审执结合处理原则 对于这类社会影响较大、涉及面较广的案件，法院除应保证一个案件顺利 的审理完结，亦应尽可能地保证在执行过程中社会多方面利益的真正实现，这也 是法院审理案件、解决纠纷的最终目的。为了达到这一目的，笔者认为：重点应 采取合理合法的方式对建设单位的房产（就是施工单位垫资施工的房产）进行诉 讼保全措施，具体做法应以既能保证施工单位垫资投入的金额，又不影响工程的 进一步施工为原则。单纯的冻结财产只会造成停工损失的无端扩大，原被告双方 均会由此而产生新的纷争。审理期间的保全措施应以保障执行工作顺利进行为根 本，不能代替执行。但如果审理期间这方面的措施不能完备，建设单位一旦将项 目转让或将竣工的房产售出后不支付工程款，就会使当事人及其他债权申请人的 利益付诸东流，案件审理也就失去了其真正意义。另外，笔者在审理实践中还发 现，一些施工单位不通过合法的手段自行采取强制措施，如占据施工现场及强占 竣工工程以达到其索要工程款的目的。这种行为直接造成了建设单位的经济损失 及社会不安定的结果，甚至在有关部门的干涉下问题仍难以平息。故在审理期间 做好保全措施是法院保护双方当事人、保障社会安定秩序的重要途径，是审判工 作的另一重点。
四、垫资建房纠纷的具体处理 根据上述审理该类案件的原则，笔者认为应在解决纠纷时特别注重区别案 件的共性和特性，并根据不同案件的情况作出具体处理：
在该类纠纷中，首先应明确垫资施工合同的效力，只有明确合同的效力问 题，才能为正确处理该类纠纷提供法律依据。垫资施工合同违背了国家法定建安 合同的相关规定，显然应认定为无效合同。那么，单以无效合同处理办法―合同 无效，相互返还，恢复原状―的原则处理该类纠纷是否合适，是这类案件面临的 共同问题。笔者认为：对于建筑安装施工合同，尤其是无效的施工合同，绝不能 采用"一刀切"的片面做法盲目处理。首先，作为房屋的建设施工，是投入了巨资 完成的项目。其中包括建设单位和施工单位的双重投入，如果将已建成或正在建 设中的房屋"恢复原状"，对资金的损失和浪费不言而喻。不单在垫资施工合同中 存在这类问题，例如在施工单位资质不符、建设单位未办理合法齐备开工手续等 工程施工合同中也存在类似问题。故对于施工合同的无效处理办法绝不能也不可 能使用这种"夷为平地"的片面做法。其次，根据最高人民法院对房地产案件审理 的精神，对于不同类型的案件应采用切合实际的处理办法。合同在实际签订时的 复杂性及履行程度的不同，均会导致垫资施工合同处理模式的不同，以下笔者将分别加以阐述：
（一）未实际履行的合同双方在签订了有关垫资合同之后，施工单位尚未 进场开工或仅仅是办理了开工手续双方即产生矛盾。在该种情况下，人民法院首 先应对合同中的无效部分作出认定，如果双方对继续履行合同达成共识，法院可 以要求双方变更或重新修订原合同，使合同符合国家法律的规定。如果已无继续 履行合同的可能性，法院可以对该合同在实际履行之前双方的投入进行审核，一 般建设单位会提出办理开工手续、合同鉴证等费用；
施工单位会发生进场或进场 前的准备费用等，笔者认为：对双方的上述费用，可以根据无效合同的过错原则 双方应各自承担，损失各自承担进行处理。
（二）已履行完毕的合同这里所谓的"履行完毕"主要指施工单位承建的工 程确已竣工，而建设单位拒不履行验收或验收后拒不结算义务的阶段。对于工程 本身而言，往往具备了投入正常使用的条件，此时不可能以合同无效的理由要求 施工单位将工程恢复原状。同时，建设单位如果要获取竣工工程，也理应以支付 施工单位工程款为前提。故对于双方已履行完毕的合同解决重点应放在工程款的 结算上。笔者认为：工程的结算可以主要根据原合同约定的结算方式，并结合法 定标准进行。因为原合同中虽然存在垫资的无效内容，但双方对于结算的标准往 往不违背法律规定，例如采取平米包干制或定额制等，均属于国家规定的结算方 式。对于合同当中所设定的工程验收、工期、施工奖金的计算办法等问题，如果 不违反法律法规，同样可以双方的约定为依据，予以实际处理。对于施工单位提 出的为了获得垫资资金而向银行借款而发生的利息、罚息等费用，建设单位提出 的由于施工单位以未及时给付工程款为由不按期交竣而导致的经营损失等费用， 双方应各自承担相应责任。因施工单位所提出的给付垫资利息的请求，应比照企 业间相互拆借资金的处理办法不予保护；
建设单位因拖欠工程款也存在明显的过 失。但应注意一点：当建设单位在验收工程之后，对未能如期支付工程款而造成 的利息应区别垫资利息，法院应根据建筑行业的同期贷款利息给予支持。
（三）部分履行的合同该类纠纷在实际处理中较为复杂。因直接涉及到工 期、工程质量，所以在处理中对涉及到每一问题均应分别情况具体处理。
1工程质量问题由于工程尚未全部完工，故对已完成部分的质量验收成为 难题。按照国家质量检验的有关规定，工程的验收应在工程全部完工之后进行， 但由于合同仅履行了其中一部分，全部工程尚未竣工，故国家质检部门对此验收 申请一般不予受理。那么此阶段的工程验收则主要应以在施工阶段双方的分段验 收和有关工程监理的报告为依据，分别对隐蔽工程和表露工程进行书面验收。如无完整的验收记录，则应分清责任各自进行承担。一般来说，该部分的质量验收， 除外观形象有明显不足外，应视为合格；
对明显不合格部分应计算出返工的工程 量，从工程款中扣除。
2工程结算问题尚未完工的工程结算也是较为复杂的问题。因工程尚未全 部完工，结算起来较为困难。一般来说，应以施工单位所完成的形象进度进行工 程结算。该形象进度可参考工程监理记录，由有关评估部门进行形象进度评估， 计算出完工工程量，并依双方确认的工程造价计算出工程款。
由于施工单位多是拖欠材料费及人工费，所以结算当中往往涉及其他一些 材料商、施工工人的追款纠纷。对于这些问题，笔者认为应在一案中尽可能给予 解决。例如有些材料购销合同是由建设单位直接与材料商签订，由建设单位付款 给材料商。对于由施工单位与材料商签订合同并拖欠材料费的情况，可以考虑以 法院控制一部分款项直接支付材料商的方式给予处理。
3关于工期问题在建筑安装施工合同中如施工单位违反工期的规定，延迟 交付工程应承担违约责任；
如果建设单位的过错造成工程停工，建设单位应向施 工单位支付停工费。而在垫资建房纠纷中，当双方发生纠纷时，工程尚处于施工 阶段，且常会因涉及诉讼而发生施工停滞。对于工期问题，如果在一方提出诉讼 主张时工程确实按照原合同的规定如期进行，对于工期问题也就不存在争议。但 对于工期停滞造成的损失，对建设单位的延期损失和施工单位的停工损失，笔者 认为：鉴于因垫资所引起纠纷中存在双方过错，故双方均应对此承担责任。
4工程移交问题该类纠纷的最终处理结果应为合同无效后，如无法进行继 续合作，就涉及工程的移交问题。因整个工程并未完工，所以建设单位将与其他 施工单位合作完成该工程的剩余部分。作为前一个施工单位，应在撤离施工现场 的同时向建设单位移交有关施工图纸和资料，以保证建筑工程的下一步施工。这 方面的工作，由于双方在诉讼中的矛盾较大，往往施工单位会拖延完成。法院在 条件许可的情况下可在诉讼之中主持这一步骤，以便建筑工程不致因双方的诉讼 而拖延，造成不必要的损失。笔者曾在此方面作过一些有益的尝试，效果较好。
总之，在具体处理垫资建房案件之时，应尽量同时考虑到其他权利人利益 的实现。如银行贷款的归还、材料商货款的给付、工人工资的支付等，以尽可能 在解决双方纠纷的同时不造成新的纠纷。
在目前阶段，垫资建房尚无法彻底禁止。随着房地产市场的发展，此类纠纷产生的危害性已经被社会有关方面所逐渐认识。在法院审理房地产案件中，这 类纠纷的比重正在不断加大，故认真总结该类纠纷的特征及有效的处理方式，总 结出一些有益可行的方法，对于规范建筑市场、协调建设单位与施工单位的法律 关系是非常有益的。
